点击查询日程安排

发布时间:2020-05-28 17:00 浏览次数: 来源:广州公共资源交易中心
分享到:

惠州LNG接收站项目场地平整工程

(招标编号:0724-2000C12N2131)

招标公告

 

1. 招标条件

本招标项目惠州LNG接收站项目业主为广东惠州液化天然气有限公司,建设资金来自业主自有资金和银行贷款,招标人为广东惠州液化天然气有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目的场地平整工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

1)惠州LNG项目位于惠州市惠东县平海电厂东北侧,占地面积38公顷,接收站一期设计规模为400万吨/年,计划建设1座可接卸8-26.6万方LNG船的码头,320×104m3 LNG储罐及配套工艺设备,以及辅助公用工程;远期设计规模为1000万吨/年,远期预留1座可接卸8-26.6万方LNG船的码头,320×104m3LNG储罐及配套工艺设备,以及辅助公用工程

2.2招标范围

本次招标范围包括但不限于以下及《惠州LNG接收站项目场地平整工程技术规范书》:

1、要求投标人按照本技术规范和设计图纸、有关技术资料,完成惠州LNG接收站项目38公顷(除仓库及水罐区域外)建设场地平整施工,按招标文件要求开挖超出设计标高部分的土石方并分类分拣筛分,低于设计标高的分层碾压,其余部分按指定区域堆放。

2、施工范围包括如下区域:惠州LNG接收站用地红线内(详见附件一:粗平土图)。

3、施工内容包括但不限于如下工作(投标人应以工程量清单结合现场踏勘情况为准):

1)根据粗平土图,现场开挖多余土石方(平海电厂在本项目场地内约23万方堆石不在本次招标范围),选取最符合要求的土石方按图纸及技术方案要求分层回填找平,用大型压路机分层碾压,委托有资质的检测单位进行检测,并提交检测报告,详细做法见本章技术要求,多余的土方按照图纸要求场内堆放。

2)本项目现场除硬化地面外的所有场地地表附着物的拆除外运,如地表清理后遗留现场少量的根系、植草、垃圾、废弃挡墙、广告板、宣传牌、建筑物及基础、水池等,清单仅列主项,承包人应在综合单价中整体报价。投标人应在踏勘时对废旧物资予以鉴别确认,非明确的废旧物资属发包人所有,投标人应配合进行必要的整理归类堆放,以免影响场平施工。

3)场内平衡开挖出约19万方土石方分拣,将200mm及以上的块石挑出后统一运输至发包人场地内指定区域堆放。本项目储罐区陆域为炸山填海,大块石含量较多,分拣量较大(工程量清单为招标人根据罐区详勘资料估算,投标人亦可根据发包人提供的资料自行估算),且分拣出来的石头需堆放在场内较小的区域,堆放高度较大、施工较难、施工风险较高,投标人应在踏勘后在投标时充分考虑该部分土石方含量比变动风险,该部分费用计入开挖及分拣土石方总价。

4)根据本项目水土保持图纸修建排水设施,并负责进场后的施工期间的地表水的排水工作,确保任何时间本项目场地排水畅通。本项目施工期间雨水较多,招标人高度重视场区内暴雨时的排水问题,防止暴雨时的泥水直接流入附近排洪渠,造成排洪渠及海水污染,因施工期间的排水污染造成政府及周边环境纠纷的,投标人自行承担所有责任,招标人也将进行处罚。

5)开挖的土石方中含有一定数量的固体废弃物、电厂燃烧后的炉渣粉煤灰等,不适宜留在场内,承包人应予以全部清除,并运送至专用弃土场,所有弃土费用计入开挖总体费用中,不单独计费。

6)场地内部土方转运,场地检底、清平、现场清渣、运输路线清扫保洁等,承包人因自身车辆造成进出场道路损坏的,自行负责维修维护。

7)施工区域范围的测量放线控制工作,确保在红线内施工。

8)临时用水用电线路设置,临时设施设置(如需要)。中标人可以在现场设置临时办公区及生产区,生活区域由投标人在周边租住,现场不设置生活区。现场水电正在申请施工,承包人施工期间需自行解决水电,相关费用均包含在合同价内。

9)服从发包人对工程项目的整体协调与管理,积极配合场地内同步作业的试桩、地基处理等承包队伍作业,采取有效的安全措施避免交叉作业,不得影响发包人工程项目总体进度。

10)现场文明施工作业。投标人施工期间,现场应整洁干净、文明有序,无明显可见的污泥,采取有效措施防止扬尘,大面积土石方作业期间,投标人应根据现场实际环境采取有效的措施如每日洒水、定期清扫等,防止现场大面积扬尘影响周边环境造成污染事件,现场设置一个不小于50立方米二次供水可移动储水罐,用于施工用水保障及防治扬尘,施工完成后中标人完好地移交给招标人使用(该费用在投标费用中列出)。

11)投标方须向招标方提交近期业绩中优秀的安全设施样板,样板以图片形式提供,并注明项目名称等。样板的范围包括但不限于以下部分:劳动防护用品、运输车辆及机械、临时道路、安全用电管理(配电箱、电气设备及电线)、吊装用具、气瓶、危化品储存使用及防护措施、现场环境卫生、其他临时设施等。投标方提供的样板被视为有效的安全文明设施承诺,并做为今后施工过程中最基本的安全管理标准。

12)投标人应根据图纸及技术规范要求,挑选本项目场地内较小的石渣在开工前预先修建临时施工道路,投标时投标人在标书中应提供不低于一套临时道路方案并附对应照片,相关费用包含在总报价中,中标后应作为样板在本场区内修建临时施工道路,该道路也作为本项目工程施工期间的施工道路。

4、取土开挖应采取各种保护措施,防止开挖对周围自然环境及建筑物产生破坏,如发生破坏由承包商负责赔偿。厂区施工场地的划分以及土料开挖、堆放、场地应合理安排,并应制订保证回填料满足设计技术要求的施工方法和质量监督措施。

2.3 工期要求

中标通知书下发之日起3日内开始进场作业,20日内完成#1#2#3储罐的场地平整移交甲方进行试桩,并配合甲方完成开工试夯及试桩工作;30日内完成西侧储罐区16公顷场平施工移交甲方进行储罐桩基施工;其余非储罐区域21公顷(工艺区、海水取水区、办公区等)按照招标人要求分步骤移交,中标通知书下发之日起45日内全部移交甲方

3.投标人资格要求

3.1 基本要求

(1)投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,且具备履行本项目招标内容能力的企业。

(2)投标人须具有有效的下列资质条件之一:

a地基基础工程专业承包一级或土石方工程专业承包一级或公路路基工程专业承包一级及以上资质;

b电力工程施工总承包一级及以上资质。

(3)投标人必须具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

(4) 担任本项目的项目经理必须为投标企业的在职职工(提供至少半年或以上社保证明资料),且具有中级或以上职称,在下述业绩要求条款中全过程或大部分时间担任项目经理或项目副经理,并必须有业主提供的证明原件,否则无法通过资格审查;担任本项目的项目经理具有已在投标申请人企业注册的二级及以上建造师资格,具有《安全生产培训考核合格证》(即B证)且没有在建项目。

(5)投标人必须具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及职业健康安全管理体系认证证书。

(6)3年内,投标人应:

a)未曾与本项目的招标代理机构有任何隶属关系;

b)未曾参与本项目的技术规范、资格预审文件或招标文件的编制工作;

c)不是承担本项目设计、咨询、施工监理业务的单位或其附属机构。

d)不曾在任何合同中违约或被逐或因申请人的原因而使任何合同被解除。

e)在投标报名截止时间前3年内,投标申请人没有重大施工工程质量问题。

(f)投标人没有处于被法院或银行进行财产被接管、冻结、破产的状态。

(g)投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

(h)投标人应无行贿犯罪记录,否则评标时不能通过资格审查。

(7)不接受联合体投标,不允许挂靠或转包,一旦发现将取消投标申请人的投标资格,在投标阶段将没收其投标保证金。

3.2 业绩要求

1)投标申请人在20001月至今,须至少具有1个已完工的核电或机场或总装机1000MW及以上电厂或年接收能力200万吨及以上LNG接收站的大型场地平整项目施工业绩 ,大型场地平整项目施工业绩是指:场平面积不少于20万平方米或土(石)方开挖不少于10万立方米。以上业绩可为单独合同,也可以包含在上述整体工程合同内;单独合同以单位工程验收为准,整体工程内的以单位或分部工程验收为准。以上业绩审核时,必须按下述(2)要求提供证明。

2)业绩应是投标人的,而不是其母公司、合作方或技术支持方的;投标人至少应当提供能清晰显示合同承包范围及工程量的合同资料复印件加盖投标人单位公章,并特别提醒:投标时,投标单位必须现场提供相应的整套合同原件备查,否则视为投标业绩无效

4. 招标文件的获取

4.1本项目采用资格后审方式,有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记后提交投标登记资料。

4.2投标登记时间:20200529日至202006月03日下午16:00时,每天(周末及法定节假日除外)9:30至11:3014:0016:00(北京时间)。

4.3招标文件发售时间:同4.2投标登记时间。

4.4递交投标登记资料地点:广州市天润路广州公共资源交易中心44号窗口,具体见交易中心信息屏幕上的指示。请投标人务必在上述时间内递交如下投标登记资料:

a)投标登记申请表(一式两份,加盖公章及法定代表人章,格式见附件一,或可从广州公共资源交易中心网站“www.gzzb.gd.cn”下载)。

b)证明投标申请人满足本公告第3条的原始文件的复印件。

c)证明投标申请人满足本公告第3点业绩要求的资料(需提供能显示相关业绩情况的合同复印件,包括合同的封面、签字页及工作范围等)。

d)投标申请人满足本公告第3点其他要求的资料。

e)各投标申请人须将以上资料(除投标申请表单独递交外)按本公告附件的格式顺序装订成册(壹份),每页加盖公章。按本公告第3点提交的复印件需加盖公章,原件备查。所提供的资料必须真实完整,如被发现有任何虚假、隐瞒情况者,经招标监督部门核实,其投标资格将被取消。

4.5招标文件获取:本项目招标文件通过国e招标采购平台(简称“国e平台”,网址:www.ebidding.com)发布,已在广州公共资源交易中心递交了投标登记资料的投标人,请自行登录国e平台,完成招标文件的获取及付款程序。

招标文件获取操作步骤:①完成国e平台注册后登录选择对应项目递交投标登记资料电子版,待确认后,选择“文件管理”-“招标文件购买”,选择对应项目生成订单;②通过选择网上支付方式完成购买手续。③下载电子发票。电子发票一般是订单支付完成后48小时内开具,格式为不可修改的PDF格式。

其他事项:

1)招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

2)如果符合资格且购买招标文件的不足3家,招标人将修正招标方案或重新组织招标。

3)投标人在提出投标登记前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办法详见广州公共资源交易中心网站。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)以招标文件描述为准,地点为广州公共资源交易中心(原广州建设工程交易中心)开标室;具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址及媒介为:广州公共资源交易中心网站“http//www.gzggzy.cn”、中国招标投标公共服务平台“www.cebpubservice.com”、国e招标采购平台网站“www.ebidding.com”、广东省招标投标监管网“http://www.gdzbtb.gov.cn”。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

7. 联系方式

1)招标代理机构项目联系人及方式:

名称:国义招标股份有限公司

地址:广州市东风东路72616楼(邮编:510060

联系人:盛先生((13902282458 szq@ebidding.com

曹小姐(15992497899,caoxiaoyu@ebidding.com

胡先生(13560399298hsz@ebidding.com

董先生(15013301602dongshangming@ebidding.com

龚先生(15017518150gongtianyi@ebidding.com

电话:020-3786062237860635378606263786063337860636

传真:020-87673286

2)招标人联系方式:

名称: 广东惠州液化天然气有限公司

地址: 广东惠州市惠城区江北华贸大厦2号楼2710

联系人:劳先生

联系电话:13927370806

3)关于国e平台操作咨询请联系国义招标电子商务推广部:

客 服 1:叶韵诗:020-37860669

客 服 2:叶海恋:020-37860671

客 服 3:李  磊:020-37860665


附件1投标登记申请表

 

投标登记申请表

(投标登记时单独递交,不用装订,12份)

 

 

 

 

 

 

年月日

项目名称

 

项目编号

/标段号

 

投标人名称

(企业IC卡编号)

 

被授权人

 

联系电话

 

项目经理(经理/总监/其他)

 

项目经理资质证号

 

安全员

 

安全员安全考核证号

 

保证书

我公司保证该项目由本单位承包,不接受他人挂靠,不转包,不非法分包。如有违犯,责任自负。

投标人盖章

 

法定代表人盖章

 

招标人意见

 

 

 

 

广州公共资源交易中心

说明:

1)由于《投标登记申请表》是广州公共资源交易中心编制和发布的格式文件,本附件中的申请表仅作示范用,投标申请人亦可使用从广州公共资源交易中心网站下载。

2)为确保投标过程中相关信息和资料的及时发放,我单位上述所登记的被授权人及其联系方式将在整个投标过程中保持有效,如果需要作出修改,我单位将书面通知。

3)按公告要求提供纸质文件(正本壹份,副本壹份)的同时,需要提供(除投标人公章和签署外)与纸质文件完全一致的采用WORDPDF格式制作的电子版1份(整个申请表及申请文件最终必须以1个WORDPDF格式的电子文件提交(企业证书、合同等材料需要编制进电子文件),不允许分成2个或以上电子文件提交,不允许以压缩包方式提交),否则投标登记无效。

 


附件2投标登记资料

 

项目名称:惠州LNG接收站项目场地平整工程

招标编号:0724-2000C12N2131

 

 

投标登记资料

 

申请人:(非常重要)(盖单位章)

法定代表人姓名:_______________________________

委托代理人姓名:_______________________________

签字:_________________________________________

授权代表的联系电话和手机:(非常重要)

电子邮箱:(非常重要)

传真:_______________________________________

申请人办公地址/邮编:________________________

日期:______________________________________

注:授权代表的联系电话及电子邮箱信息非常重要,招标代理机构将采用电子邮件及短信方式通知各通过投标登记材料审查的投标人购买招标文件,如因投标人漏填、错填信息而导致无法及时收到有关投标信息或错失参与投标的机会的责任将由投标人自行承担。

 


附件2.1投标声明函

投标声明函

致本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司就参加惠州LNG接收站项目场地平整工程投标工作,作出郑重声明:

一、我公司已经研究了招标公告并自查我公司满足招标人要求,因我司不满足招标公告要求而导致我司投标被否决的后果由我司承担。

二、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标登记日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;本公司没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录(在三年内,至投标登记时间)。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括:。(注:本条由投标登记人如实填写,如有,应列出联合体各方全部相关单位的名称;如无,则填写“无。)

六.招标人提供给投标人的招标文件、下载电子文本等仅限于投标人参加该项目投标,投标人负有保密的责任。投标人不得复制以上的任何资料,或向第三方泄露。

本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市和工程所在地行政辖区内的招标投标活动一年。

特此声明。

声明企业:(企业公章)

法定代表人签字:

年月日


附件2.2法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓名:性别:年龄:职务:

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人:(投标人名称)(盖单位章)

日期:年月日

 

 


附件2.3法定代表人授权委托书

 

法定代表人授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改惠州LNG接收站项目场地平整工程投标登记文件、投标文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜,我均予以承认,并承担其法律后果

委托期限:自本授权书签发起个日历日

代理人无转委托权。

投标人(盖单位章)

法定代表人(签字)

身份证号码:__________________________________

委托代理人:(签字)

身份证号码:

日期:年月日

 

委托代理人(授权代表)详细联系方式:

姓名

手机

电子邮箱

固定电话及传真

 

 

 

(电话);(传真)

 

附件2.4申请人基本情况表

申请人基本情况表

 

广东惠州液化天然气有限公司、国义招标股份有限公司

我方在此声明:我方对本表下述所填信息的是准确的、真实的、符合客观事实的、不存在虚假成份。若我方违反上述声明,愿承担与此相关的一切责任。

(投标人)(单位公章)

日期:

名称

 

性质

 

公司品牌

 

质量管理体系

 

资质类型

 

批准登记机关

 

组织代码

 

注册时间

 

营业期限

 

注册地址和办公地址

 

注册资本金

 

资质等级

 

进出口经营权

 

法定代表人

 

联系电话

 

联系人

 

电话/手机

 

传真

 

电子信箱

 

网址

 

邮政编码

 

主营业务

 

基本财务信息

开户行

 

账号

 

纳税人登记号

 

信用等级(评议机构)

 

本表后附:

1、营业执照(副本)的复印件(如非三证合一证照,同时提供税务登记证(副本)的复印件);2、资质等级证书(副本)的复印件(如果有);3、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书(副本)的复印件;4、工商行政管理部门的守合同重信用企业荣誉证书的复印件(如果有);5、单位组织架构;6、现场管理组织架构;7、上级主管部门出具的近三年无安全质量事故证明。8、获得荣誉情况(如各种荣誉证书、获奖证明材料等);9、其他投标人认为有必要提供的认证证书复印件。

说明:

1.以上所附文件需加盖单位公章。

2.上级主管部门指投标人注册地县级及以上安监部门;或投标人的母公司或控股公司。


附件2.5财务及资信状况

财务及资信状况

广东惠州液化天然气有限公司、国义招标股份有限公司

我方在此声明:我方在本表下述所填信息的是准确的、真实的、符合客观事实的、不存在虚假成份。若我方违反上述声明,愿承担与此相关的一切责任。

(投标人)(单位公章)

日期:

财务及资信状况表

1、资产状况

法定资本:万元

固定资产

万元

已发行股本:万元

流动资金

万元

2、负债总额

万元

长期负债

万元

流动负债

万元

3、近三年每年财务概况:

年份

2016

2017

2018

资产总额(万元)

 

 

 

主营业务收入(万元)

 

 

 

利润总额(万元)

 

 

 

注:投标登记阶段无需提供经审计财报的复印件,仅需填表

 


 

附件2.6资格要求自查表

资格要求自查表

项目名称:惠州LNG接收站项目场地平整工程

招标编号:0724-2000C12N2131

致:广东惠州液化天然气有限公司、国义招标股份有限公司

在研究并完全理解了本次招标的投标人资格条件(资格要求)后,我方满足全部投标人资格条件并作出实质性响应(指提供能证明满足资格条件的合同或用户证明或验收证明或公开发布的宣传资料或产品说明或第三方证明或按招标要求出具的声明等)。

我方对应资格条件所作出的自查情况具体见下表;我方同时在此声明,本自查表所填写的内容均是真实的,均是根据相关材料如实填写的,如发现有前后不一致、故意留空不填、虚假不实及隐瞒的,贵方有权取消我方的投标资格(投标无效)并在投标阶段没收我方的投标保证金,我方承担由此产生的一切后果。

如果招标人对我方的资格条件提出进一步核查要求,我司将积极配合。

序号

资格要求

(请投标人依据招标公告“3.投标人资格要求一一列出)

投标人说明

填写要求

自查情况

(填满足/不满足)

实质性响应内容所在位置

1

见招标公告“3.1资格要求(1)

法定代表人姓名:;营业执照注册地址:;注册资金:;

营业执照有效期:;

通过年检情况(最近一次):已通过年年检;

营业执照经营范围:(按营业执照内容完整填写)

 

 

1)应如实按营业执照填写,不能留空,不能填写指向性措辞(如见营业执照等)。

2)如果已经换发新版营业执照请提供所属工商部门网站地址及投标人注册信息的打印页。

(填满足不满足

见申请文件()页

2

见招标公告“3.1资格要求(2)

具备以下资质:

1__________________________

2__________________________

3___________________________.

……

 

(填满足不满足

见申请文件()页

3

见招标公告“3.1资格要求(3)

投标人必须具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证

 

(填满足不满足

见申请文件()页

4

见招标公告“3.1资格要求(4)

拟担任本项目的项目经理姓名:________

职称:__________

资格证书:________

项目经理从事类似工程项目副经理及以上职务的工作经验:__________

 

(填满足不满足

见申请文件()页

5

见招标公告“3.1资格要求(5)

体系认证情况

 

(填满足不满足

见申请文件()页

6

见招标公告“3.1资格要求(6)

格式自拟,可另附表格。

请根据情况简列其他人员的配置及相关职称、资质。

(填满足不满足

见申请文件()页

7

见招标公告“3.1资格要求(7)至(11

1、(是/否)联合体。

 

(填满足不满足

见申请文件()页

8

见招标公告“3.2业绩要求

1、合同名称:____________________;

2、合同名称:____________________;

……

1投标人必须按格式,准确、完整地填写,并提供证明材料(需能显示所填内容),不能留空,不能填写指向性措辞(如见后附合同业绩清单等)。

2提供的合同应至少包括合同协议书及相应能显示合同范围的内容。

(填满足不满足

见申请文件()页

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期:年月日

重要提醒:本自查表所填写的内容均是真实的,均是根据相关材料如实填写的,如发现有前后不一致、故意留空不填、虚假不实及隐瞒的,投标登记无效。


附件2.7国义电子招标采购平台注册说明

 

国义电子招标采购平台注册说明

1.平台的域名及登录方法:

国义电子招标采购平台(以下简称e平台)的登录网址为:www.ebidding.com,建议使用“遨游、火狐(firefox浏览器。

2.平台的注册:

注册的具体操作步骤请参见《投标人注册手册》(可在国e平台的用户指南中下载)。在注册申请获我司审核通过后,投标人即可登录系统进行相关项目操作。(注册时须在平台上传需注册单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及银行基本账户开户许可证扫描件)




附件:
惠州LNG接收站项目场地平整工程招标公告-发布稿.doc

业务系统登录